Проект контракта на выполнение работ по 44-фз образец

Закона N 44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика самостоятельно. Форма заявки на участие в запросе котировок;. Заключение и обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ запрос. Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами работы по ремонту.

По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К РАБОТАМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА (47) _________________________ (47) Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта). Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики к работам (при необходимости) должны соответствовать проектной документации [ИЛИ иным документам________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе, требованиям, иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Муниципальный контракт по 44-ФЗ

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве.

акт об отказе дать письменное объяснение образец

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (двух) лет со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11, Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

Условие устанавливается, если гарантийный срок составляет менее двух лет. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Об утверждении типового контракта на выполнение работ, типового контракта на выполнение работ по строительству объекта

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц.

Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение [10 (десяти)] (49) рабоч их(-его) дн ей(-я) со дня получения соответствующего требования Заказчика. Условие может изменяться при необходимости. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Превышение Подрядчиком стоимости работ, происшедшее по вине Подрядчика, оплачивается последним за свой счет. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ процент ов(-а) от цены Контракта (2,5 процента от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. Рублей; 2 процента от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

акт промывки трубопровода образец

Рублей; 1,5 процента от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. Рублей; 0,5 процента от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

(где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

проект контракта и контракт

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ процент (-ов,-а) от цены Контракта (10 процентов от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. Рублей; 5 процентов от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. Рублей; 1 процент от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. Рублей; 0,5 процента от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Подрядчик несет ответственность за непредоставление информации, указанной в пункте 5. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком.

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику. Условие включается в проект Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии составляет [10 (десять)] (53) рабоч их(-ий) дней (день, дня) со дня ее получения. Условие может изменяться при необходимости. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. Данный пункт включается в проект Контракта при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

Данный пункт включается в проект Контракта при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу работы. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством] (56).

Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

срочный трудовой договор на выполнение определенной работы образец

При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные, для одностороннего отказа от исполнения Контракта. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, указанных в части 15. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

Ural State University of Railway TransportUSURT

При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 11. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

запрос в пфр на справку о состоянии расчетов образец

Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 11. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (57) _________________________ (57) Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процент ов(-а) начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб. При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

настройка телевизора панасоник старого образца

Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: [безотзывная банковская гарантия, выданная банком (внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)] (59). Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком [безотзывной банковской гарантией, выданной банком (платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент"))] (60).

Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] (61). Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта "Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику" обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение [15 (пятнадцати)] (62) рабоч их(-его) дн ей(-я) со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Условие может изменяться при необходимости. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта.

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта "Безотзывная банковская гарантия, выданная банком" срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ (63) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. Данный пункт включается в проект Контракта в случае установления условия о банковском сопровождении Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств). Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6.

Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

скачать бланк уведомление о прибытии иностранного гражданина 2017

Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте. При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов со дня изменений.

Муниципальный контракт по 44-ФЗ

В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте. График исполнения Контракта (67) _________________________ (65) Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости. Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

Оставьте комментарий